（四）
1.（本小题6 分）
要约邀请是业主的投标邀请书（2 分），要约是投标人提交的投标文件（2分）， 承诺是业主发出的中标通知书（2分）。
2.（本小题3 分）
不符合（1分）。按《招标投标法》有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内订立书面合同（2分）。
3.（本小题8 分）
B 承包商可以采取的措施：
（1）继续要求业主签订合同（2分）；
（2）向招标监督管理机构投诉（2 分）；
（3）向约定的仲裁机构申请仲裁（2分）；
（4）或向法院起诉（2分）。
4．（本小题10 分）
（1）工程预付款金额=6240×25％=1560 万元（1 分）
（2）工程款付款的起扣点：6240-1560÷60％=3640 万元（1 分）
（3）从表中可以看到第9 月累计完成工程量为3930 万元>3640 万元（1分），工程预付款应从第9月开始起扣。（1 分）
（4）①第1～7 月合计工程师应签发的工程款为3000 万元（1 分）
②第8 月工程师应签发的工程款为420 万元（1 分）
③第9 月应扣的工程预付款为：（3930-3640）×60％=174 万元（1 分）
第9 月应签发的工程款为：510-174=336 万元（1 分）
④第10 月应扣工程预付款为：770×60％=462 万元（1 分）
第10 月应签发的工程款为：770-462=308 万元（1 分）
5.（本小题3 分）
应承担责任（1分）。因为在正常使用条件下，屋面防水工程的最低保修期为5 年（1分）。修理费5 万元应由B 承包商承担（1分）。
（五）
1．（本小题1 分）
关键线路：①→②→③→④→⑥→⑧（或答基础工程、主体结构、二次结构、设备安装、室内装修）（ 1 分）
2.（本小题12 分）
（1）事件一（1 分）。乙方可以向甲方提出工期索赔（1 分）；因洪水属于不可抗力原因
（1 分）且该工作属于关键工作（1分）。
（2）事件四（1 分）。乙方可以向甲方提出工期和费用索赔（1分），因甲购设备质量问题
原因属甲方责任（1 分）且该工作属于关键工作（1分）。
（3 ）事件五（1 分）。乙方可以向甲方提出费用索赔（1 分），设计变更属甲方责任（1分），
但该工作属于非关键工作且有足够机动时间（1分）。
3.（本小题6 分）
（1）事件二：乙方可以向大模板供货方索赔费用（1 分）和工期延误造成的损失赔偿（1 分）。原因：大模板供货方未能按期交货，是大模板供货方责任（1分）， 且主体结构属关键工作，工期延误应赔偿乙方损失（1分）。
（2）事件三：乙方可以向屋面工程劳务分包方索赔费用（1分）。原因：专业劳务分包方违章，属分包责任（1 分）。（但非关键工作，不存在工期延误索赔问题）
4.（本小题4 分）
（1）（ 125+210+40+49+200）=624 天，实际总工期624 天（1分）。
（2）互期补偿：事件一和事件四中5 天+9 天=14 天，可补偿工期I4天。（2 分）
（3）被罚：被罚款10 天×1 万元/天=10 万元（1 分）
5．（本小题4 分）
（1）事件三：屋面劳务分包方：0.8 万元（1分）。
（2）事件二：大模板供货方。
直接经济损失20 万元（1分）；工期损失补偿：10 天×1 万元/天=10 万元（1分）；向大模板供货方索赔总金额=30 万元（1分）。
6．（本题3 分）
压缩后①—②—③—④—⑤—⑦—⑧线路也为关键线路与①—②—③—④—⑥—⑧
线路工期相等（1分），工期595 天（1 分）
应压缩工期=624-595=29 天（1 分）
| 课 程 |
精讲班 |
习题班 |
冲刺班 |
考点解析班 |
模考试题班 |
应试技巧班 |
报名 |
| 试听 |
试听 |
试听 |
试听 |
试听 |
试听 |
| 建设工程经济 |
  |
|
|
|
|
|
报名 |
| 建设工程项目管理 |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 建设工程法规及相关知识 |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(建筑工程) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(机电工程) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(公路工程) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(市政公用工程) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(铁路工程) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(水利水电) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 实务(通信与广电) |
|
|
|
|
|
|
报名 |
| 
